施工合同施工合同15篇
隨著人們法律觀念的日益增強，很多場合都離不了合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編精心整理的施工合同施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
施工合同施工合同1
第四章 合同條款及格式（20xx版本）
第一節 通用合同條款
通用合同條款
1、一般約定
1.1 詞語定義
通用合同條款、專用合同條款中的下列詞語應具有本款所賦予的含義。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或稱合同）：指合同協議書、中標通知書、投標函及投標函附錄、專用合同條款、通用合同條款、技術標準和要求、圖紙、已標價工程量清單，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同協議書：指第1.5 款所指的合同協議書。
1.1.1.3 中標通知書：指發包人通知承包人中標的函件。
1.1.1.4 投標函：指構成合同文件組成部分的由承包人填寫并簽署的投標函。
1.1.1.5 投標函附錄：指附在投標函后構成合同文件的投標函附錄。
1.1.1.6 技術標準和要求：指構成合同文件組成部分的名為技術標準和要求的文件，包括合同雙方當事人約定對其所作的修改或補充。
1.1.1.7 圖紙：指包含在合同中的工程圖紙，以及由發包人按合同約定提供的任何補充和修改的圖紙，包括配套的說明。
1.1.1.8 己標價工程量清單：指構成合同文件組成部分的由承包人按照規定的格式和要求填寫并標明價格的工程量清單。
1.1.1.9 其他合同文件：指經合同雙方當事人確認構成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同當事人和人員
1.1.2.1 合同當事人：指發包人和（或）承包人。
1.1.2.2 發包人：指專用合同條款中指明并與承包人在合同協議書中簽字的當事人。
1.1.2.3 承包人：指與發包人簽訂合同協議書的當事人。
1.1.2.4 承包人項目經理：指承包人派駐施工場地的全
權負責人。
1.1.2 . 5 分包人：指從承包人處分包合同中某一部分工程，并與其簽訂分包合同的分包人。
1.1.2.6 監理人：指在專用合同條款中指明的，受發包人委托對合同履行實施管理的法人或其他組織。
1.1.2.7 總監理工程師（總監）：指由監理人委派常駐施工場地對合同履行實施管理的全權負責人。
1.1.3 工程和設備
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）臨時工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同約定建造并移交給發包人的工程，包括工程設備。
1.1.3.3 臨時工程：指為完成合同約定的永久工程所修建的各類臨時性工程，不包括施工設備。
1.1.3.4 單位工程：指專用合同條款中指明特定范圍的永久工程。
1.1.3.5 工程設備：指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類似的設備和裝置。
1.1.3.6 施工設備：指為完成合同約定的各項工作所需的設備、器具和其他物品，不包括臨時工程和材料。
1.1.3.7 臨時設施：指為完成合同約定的各項工作所服務的臨時性生產和生活設施。
1.1.3.8 承包人設備：指承包人自帶的施工設備。
1.1.3.9 施工場地（或稱工地、現場）：指用于合同工程施工的場所，以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所，包括永久占地和臨時占地。
1.1.3.10 永久占地：指專用合同條款中指明為實施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 臨時占地：指專用合同條款中指明為實施合同工程需臨時占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 開工通知：指監理人按第11.1款通知承包人開工的函件。
1.1.4.2 開工日期：指監理人按第11.1款發出的開工通知中寫明的開工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投標函中承諾的'完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款約定所作的變更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目約定工期屆滿時的日期。實際竣工日期以工程接收證書中寫明的日期為準。
1.1.4.5 缺陷責任期：指履行第19.2款約定的缺陷責任的期限，具體期限由專用合同條款約定，包括根據第19.3 款約定所作的延長。
1.1.4.6 基準日期：指投標截止時間前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特別指明外，指日歷天。合同中按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。期限最后一天的截止時間為當天24:00。
1.1.5 合同價格和費用
1.1.5.1 簽約合同價：指簽定合同時合同協議書中寫明的，包括了暫列金額、暫估價的合同總金額。
1.1.5.2 合同價格：指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后，發包人應付給承包人的金額，包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。
1.1.5.3 費用：指為履行合同所發生的或將要發生的所有合理開支，包括管理費和應分攤的其他費用，但不包括利潤。
1.1.5.4 暫列金額：指已標價工程量清單中所列的暫列金額，用于在簽訂協議書時尚未確定或不可預
見變更的施工及其所需材料、工程設備、服務等的金額，包括以計日工方式支付的金額。
1.1.5.5 暫估價：指發包人在工程量清單中給定的用于支付必然發生但暫時不能確定價格的材料、設備以及專業工程的金額。
1.1.5.6 計日工：指對零星工作采取的一種計價方式，按合同中的計日工子目及其單價計價付款。
1.1.5.7 質量保證金（或稱保留金）：指按第17.41項約定用于保證在缺陷責任期內履行缺陷修復義務的金額。
1.1.6 其他
1.1.6.1 書面形式：指合同文件、信函、電報、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。
1.2 語言文字
除專用術語外，合同使用的語言文字為中文。必要時專用術語應附有中文注釋。
1.3 法律
適用于合同的法律包括中華人民共和國法律、行政法規、部門規章，以及工程所在地的地方法規、自治條例、單行條例和地方政府規章。
1.4 合同文件的優先順序
組成合同的各項文件應互相解釋，互為說明。除專用合同條款另有約定外，解釋合同文件的優先順序如下：
(l）合同協議書；
(2）中標通知書；
(3）投標函及投標函附錄；
(4）專用合同條款；
(5）通用合同條款；
(6）技術標準和要求；
(7）圖紙；
(8）已標價工程量清單；
(9）其他合同文件。
1.5 合同協議書
承包人按中標通知書規定的時間與發包人簽訂合同協議書。除法律另有規定或合同另有約定外，發包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同協議書上簽字并蓋單位章后，合同生效。
1.6 圖紙和承包人文件
1.6.1 圖紙的提供
施工合同施工合同2
甲方：__________________
乙方：__________________
經各方友好協商，本著平等、自愿、有償、誠實信用原則，就土地轉讓事宜達成協議如下：
一、地塊概況
1、該地塊位于六納公路諶家街背后溫應權建房余下的路口。宗地四至：前抵六納公路、后抵溫應權木材廠、左抵溫應權門面、右抵秋樹地界（預留一米左右小路）。
2、該地塊的用途為住宅。
二、轉讓方式
1、甲方把該地塊轉讓給乙方，作住宅用地。
2、土地的轉讓價為壹拾萬零陸百元，轉讓總價為人民幣100600元。
3、甲方無條件將預先制好的地牽梁及柱子轉讓給乙方使用。
4、甲方必須保證無任何人以任何理由干涉和阻礙乙方施工。
三、違約責任
1、甲方誠邀乙方參與其土地的所有處理事宜，并承諾創造條件讓乙方取得該塊土地，若乙方未能取得該地塊，甲方愿意雙倍返還定金及轉讓款，
2、乙方未能按時支付地價款，應以每月未付部分的萬分之貳作滯納金支付給甲方。否則，視同終止履行本協議，并有權處置已付定金。
3、甲方應創造合理條件讓乙方施工，施工過程中會給甲方帶來出入住所不便，甲方應當保證安全的'情況下自行解決。
四、其他
1、在出讓過程中，乙方承擔相應的土地契稅和交易費用。
2、乙方的開發建設應依法律、法規和規定辦理有關手續。
3、本協議未盡事宜，須經各方協商解決，并簽訂相應的補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
4、本協議在執行過程中發生矛盾、爭議，經協商無效時，提請法院裁決。
5、本協議經各方代表簽字蓋章后生效。
6、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同施工合同3
第一部分協議書
發包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數 天
四、質量標準
工程質量標準：
金額（大寫）：約 元（以決算為準）
￥元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
１、本合同協議書
２、中標通知書
３、投標書及其附件
４、本合同專用條款
５、本合同通用條款
６、標準、規范及有關技術文件
７、圖紙
８、工程量清單
９、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間： 年 月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定 后生效。
發包人：（公章 承包人：（公章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 電話 電話： 傳真：傳真： 開戶銀行： 開戶銀行： 賬號：賬號： 郵政編碼： 郵政編碼：
第二部分通用條款
一、詞語定義及合同文件
１、詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：
1.1通用條款： 是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用于建設工程施工的條款。
1.2專用條款： 是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。
1.3發包人： 指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.4承包人： 指在協議書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.5項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
1.6設計單位：指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的`單位。
1.7監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.8工程師： 指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。
1.9工程造價管理部門： 指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托的工程造價管理機構。
1.10工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。
1.11合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。
1.12追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.13費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。
1.14工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數（包括法定節假日）計算的承包天數。
1.15開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.16竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。
1.17圖紙：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。
1.18施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。
1.20違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.21索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和（或）工期順延的要求。
1.22不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.23小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
２、合同文件及解釋順序
2.1合同文件應能相互解釋， 互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：
（1）本合同協議書
（2）中標通知書
（3）投標書及其附件
（4）本合同專用條款
（5）本合同通用條款
（6）標準、規范及有關技術文件
（7）圖紙
（8）工程量清單
（9）工程報價單或預算書
合同履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
2.2當合同文件內容含糊不清或不相一致時， 在不影響工程正常進行的情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本通用條款第37條關于爭議的約定處理。
３、語言文字和適用法律、標準及規范 3.1語言文字
本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時，漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。
在少數民族地區，雙方可以約定使用少數民族語言文字書寫和解釋、說明本合同。 標準建筑工程施工合同范本
3.2適用法律和法規
本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。
3.3適用標準、規范
雙方在專用條款內約定適用國家標準、規范的名稱；沒有國家標準、規范但有行業標準、規范的，約定適用行業標準、規范的名稱；沒有國家和行業標準、規范的，約定適用工程所在地地方標準、規范的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規范。
國內沒有相應標準、規范的，由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可后執行。發包人要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。
本條所發生的購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。 ４、圖紙
4.1發包人應按專用條款約定的日期和套數， 向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為復制，復制費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。
施工合同施工合同4
按照《中華人民共和國合同法》的規定結合本合同項下工程的具體情況，雙方經協商達成一致協議并書立本合同以資共同遵照履行：
第1條 工程概況
1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點：本市橋口區太平洋
1.3承包范圍：舊房拆除，新房重建
1.4承包方式：包工包料
1.5建設工期：本工程自20xx年3月28日開工，于20xx年5月28日竣工
1.6工程質量：參照國家房屋質量有關要求
1.7合同價款（人民幣大寫）：×叁×佰×叁×拾元每平方米（根據建筑施工完成后實際面積結算）
第2條 甲方工作
2.1開工前10天，向乙方進行現場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物；向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設備，并說明使用注意事項；辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量，進度進行檢查。
2.3協調有關部門做好現場保衛，消防，垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現場交底，擬定施工方案和進度計劃[附件一]，交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范，安全操作規程，防火安全規定，環境保護規定；嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物，設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
第5條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》，《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知10日內組織驗收，并辦理驗收，移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結算后二個月內根據實際情形結算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內，甲方支付總計工程款的30%，計人民幣×元；
第一層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
第二層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的`15%，計人民幣×元；
第三層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%，實際面積的差價與此同時結算。
6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢。
第7條 關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料[附件二]，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。
7.2凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》，《建筑安裝工人安全操作規程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規，規范。
8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方100元。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具，陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協商，調解解決或者協商，調解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份，雙方各執一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
附件一：施工圖紙或作法說明
附件二：乙方提供材料及施工質量要求
1.水泥，使用黃石華新水泥，梁柱現澆使用號，墻，地粉砌使用號；
2.水泥與黃沙的比例在梁柱現澆中不得少于；在墻，地粉砌中不得少于；
3.內外墻粉砌厚度不得少于×MM；地坪厚度不得少于×MM；
3.鋼筋，梁柱中使用直徑不得小于18MM，陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM；
4.任何墻壁厚度不得小于240MM；
5.其他約定：
延伸閱讀： 工程質量 驗收效果 生產安全
施工合同施工合同5
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方為了發展村級公益事業，加快村級環境面貌提升進度，計劃通過一事一議項目硬化村內道路。本著雙方自愿、友好合作的前提、并經村民代表會議表決通過，甲乙雙方達成協議如下：
一、施工范圍：本村村內主街道硬化1500米，路寬2.5米，合計3750平米；水泥厚度20CM。
二、完工及驗收日期：合同簽訂之日起兩個月內完工，完工后3個工作日內由甲方按合同約定進行驗收。
三、合同金額：承包總價款_______________元、款計（大寫）_______________。
四、付款方式：完工后三日內由甲方負責驗收，驗收合格后立即清算工程款；本著互相尊重的原則，甲方在經濟條件充裕的情況下可提前支付乙方部分工程款，待工程完結后出示相關付款手續辦理工程款結清事項。
五、權利和義務：甲方有義務為乙方施工提供便利，并解決可能出現的村民糾紛，如乙方正常施工遭受村民攔阻，且甲方未盡調解義務造成的施工延期，乙方不負擔任何賠償責任，并有權力向甲方追討誤工費用。
六、違約責任：乙方如果無正當理由超期完工，每天支付________元賠償金；乙方超期半月或因工程質量問題達不到甲方驗收標準視同違約甲方不負擔任何施工費用。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同自簽字之日起立即生效！
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
>修路施工合同3
甲方：（以下簡稱甲方）_______________
乙方：（以下簡稱乙方）_______________
根據中華人民共和國合同法等有關法律、法規，結合本工程實際，經甲乙雙方協商一致，甲方將道路維修工程承包給乙方。為了明確甲乙雙方的`權利義務，特簽訂本合同。
第一條工程概況
1、工程名稱：維修
2、工程內容：清理老舊道路垃圾、重新修筑砼道路
第二條承包方式和工程價款
1、承包方式：包工包料等所有施工內容
2、工程價款：_______________元（大寫：_______________）
3、付款方式：工程完工驗收合格后，30內一次性付清。
第三條工期
該工程竣工后提交給甲方待驗收的時間為 年月日。
第四條質量
質量標準：合格。
第五條安全責任
1、乙方負責本工程的安全設施和措施。
2、對于乙方由于違反安全操作規程出現的安全事故，所造成的損失均由乙方承擔。
第六條雙方的權利和義務
一、甲方的權利和義務
1、甲方有權對工程安全、質量進行監督。
2、甲方有權對施工內容提出變更要求。
3、甲方需按時向乙方支付工程款。
二、乙方的權利和義務
1、及時組織工程施工，并對工程安全、質量、工期負責。
2、乙方負責協調周邊施工環境。
3、接受甲方對工程的監督。
第七條合同的生效
1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同施工合同6
發包人(全稱)：XXX
承包人(全稱)：XXX
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況：
XXX道路硬化工程硬化面積約***平方米。工程內容包括路基平整、水泥路面澆筑等，概算約為XX萬元。
二、合同工期：
工程在20xx年X月XX日前完工。
三、質量要求及獎懲措施：
1、確保合格(由村兩委組織邀請專業人員驗收)，必須做到安全生產，文明施工。
2、村內主干線路面按四級公路水泥混凝土路面標準建設，質量目標合格。①水泥混凝土標號C25標號，板厚15cm，彎拉強度4.5Mp以上。②施工中的主要材料應進行各項物理性能指標試驗，其中粗骨料必須采用碎石，并符合國家有關標準規定，根據材料各項指標和水泥的.實際標號，選擇最佳配合比(水泥要有出廠證明、質保單);施工中試驗規程應嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規程》，不合格材料不得進場施工。③路面應采取橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施，其磨擦力應符合施工規范要求，路面與其他構造相接應平順，做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪筑后按施工規范要求養護;混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害，且符合規范和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗資料送***村委會一份備查。
3、獎懲措施：
承包人必須嚴格按有關規范、標準施工，確保工程質量。工程質量未達到合格必須無條件返工，承擔返工損失，保質期為一周年。
四、工程承包方式：
包工包料，竣工工程結算以承包價為基礎，其承包單價為水泥路面板厚 15CM單價為40元/平方米;工程量按實結算。
五、付款方式：
完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，經驗收合格待上級撥款到位后付至總工程款90%，并返還履約保證金;暫扣10%作為工程質保金，質保金在質保期滿后1月內付清。
六、承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為：
履約保證金弍萬元，履約保證金在工程驗收合格后退回。
七、獎罰措施：
1、工程在20xx年X月XX日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰100元。
2、承包人在決標后須向乙方遞交本工程投標時的項目管理班子詳細名冊，要求項目經理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發包方同意，抽查時發現擅自缺崗除責令到崗外，處以每人每天罰款100元。另外，在工程合同簽訂后不得轉包，否則視為棄標，履約保證金將不退還，該工程予以重新招投標。
3、承包人必須接受發包人的監督員監督，接受整改意見。
八、安全責任：
1、施工前由發包人負責清理好在施工范圍內的農作物;施工期間有關政策處理糾紛由發包人負責。
2、承包人施工期間爆破作業人員必須持證上崗(三員三證齊全)，并做好安全保險等相關手續，若由承包人引起的發生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經濟補償均由承包人負責。
九、該工程的招標文件作為簽訂施工合同的附件，承包人應遵守建筑業法律、法規和各項有關政策。
十、該工程質量保修責任與義務按國務院20xx年1月20日頒發的《建筑工程質量管理條例》等有關法規執行。
十一、本合同一式三份，承包人、發包人各執一份,***辦公室存檔一份。
十二、合同生效
合同訂立時間：20xx年X月XX日
合同訂立地點:XXX
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發包人：(公章) XXX 承包人:XXX
代表： 住所:
電 話: 電 話：
施工合同施工合同7
發包方（甲方）：
負責人：
承包方（乙方）：
負責人：
經協商確定，甲乙雙方就施工隊安裝達成共識，簽訂如下協議，供雙方執行。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程工期：
（1）總工期______天，________年______月______日開始，________年______月______日結束。
（2）乙方自身原因造成的工期拖延，甲方將給予每拖延一天______元的罰款。拖延十五天以上，乙方自行退場。
（3）工程一經驗收通過，乙方必須在一周內撤離現場，包括所有施工人員、機具設備等，做到工完場清。
4、承包范圍：
5、承包方式：
第二條 雙方責任和義務
甲方責任和義務
1、負責提供圖紙并進行技術交底，安全文明施工交底，負責提供水準測量控制點。
2、提供施工場地及施工道路，將臨時用水、用電線路接至施工場地旁邊。
3、組織落實安全措施。在乙方人員進場后，甲方將進行安全文明施工及法制教育，搞好安全生產管理。
4、位乙方在施工中的質量、安全、文明施工、工期、合法用工及限額領料等工作把關。對乙方達不到要求時，隨時提出限期整改，督促檢查乙方整改。
5、實行限額領料制度，對乙方限額領料情況進行考核和獎懲。
乙方責任和義務
1、乙方必須服從甲方監督，按照甲方的統一部署進行施工，服從甲方項目經理部的全面管理、協調安排。
2、乙方工人必須滿足施工進度、工程質量、材料管理及安全文明施工的'要求。對特殊工種操作人員，必須持證上崗并向甲方提供有效復印件。否則甲方有權另聘工人承擔該部分工作，發生費用直接從乙方工程款中扣除。
3、施工安全防護工作由乙方負責解決，甲方提供必要材料。
4、工程完工時提前______日通知甲方，甲方驗收時積極配合甲方完成驗收。
第三條 材料管理
1、甲方直接將材料供應到施工現場，保證施工現場的正常施工。乙方應當場簽收進場材料的質量和數量。如有異議應立刻向甲方提出，否則甲方將視為乙方已接受此批材料。
2、甲方在供應材料的同時提供產品合格證明，乙方按有關規定進行驗收，驗收合格予以接受并辦理交接手續，作為物資移交和結算成本的依據。乙方有責任和義務配合甲方對進入施工現場材料的驗收、保管及配合取樣工作。
3、乙方要嚴格按照混凝土配合比施工，確保混凝土強度達到設計要求。如施工過程中，因使用不當或錯用等造成的質量安全事故，由乙方承擔一切經濟損失。
4、乙方必須服從甲方的安排，合理使用材料，不得出現浪費現象，一經發現甲方將給予______元/次的罰款，情節嚴重者，將重罰。
第四條 合同價款及付款方式
1、合同總價：
2、付款方式：
本工程________無預付款。每月________日部分工程驗收合格后，按完成的合格工程量結算________%，剩余工程款在工程完工驗收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工費用（包括材料、機械、人工等費用）由乙方承擔全部費用，甲方將從乙方的人工費中扣除。
第五條 安全施工和文明施工
1、安全目標是確保不發生一起安全事故。乙方應按建筑部門規定做好安全教育、安全防護（包括為所屬人員自備個人防護用品）等工作。
2、乙方必須保證安全、文明施工，發生安全事故，一切損失由乙方承擔。乙方人員發生傷亡事故時，應立即搶救并負責保護好現場。
3、乙方不得酒后作業，不得穿拖鞋進場。
第六條 質量要求
1、本工程質量等級要求為優良，未達到100%優良，乙方須進行返工。如因乙方原因出現質量問題發生返工現象所造成的一切經濟損失將由乙方承擔。甲方如在過程中發現乙方違規操作，甲方現場管理人員當場罰款，金額視情節輕重確定，并將在當月的工程款中扣除，
2、乙方必須遵照國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準、設計要求及業主代表發出的指令，嚴格按施工組織設計和施工方案進行施工，并建立安保體系，健全質量日常檢查制度，做好自檢記錄。
3、隱蔽工程乙方應提前通知甲方，做好自檢記錄，未經業主和監理認可不得施工下道工序。
4、如甲方需對已同意的隱蔽工程進行復查時，若其復查結果不符合設計要求或質量不合格，復查費用由乙方承擔，工期不予順延。
第七條 違約條款
甲乙雙方在合同履行過程中違約，均應向守約方承擔違約責任，若須提前解除合同，則須提前______天通知對方，使其做好準備。
第八條 附則
1、其它未盡事宜，雙方協商解決簽訂補充協議，具有同等法律效力。
2、本合同經雙方簽字后生效。共一式________份，雙方各執_____份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工結算后自行廢止。
3、因履行合同發生爭議，協商不成的，均可向工程所在地人民法院起訴。
甲方：
地址：
聯系人：
聯系電話：
_______年______月______日
乙方：
地址：
聯系人：
聯系電話：
_______年______月______日
施工合同施工合同8
甲方（全稱）：
乙方（全稱）：
經甲、乙雙方協商，甲方將北重一中工程的地磚鋪貼等分包給乙方施工。為明確甲、乙雙方的責、權、利，確保工程的質量、進度、安全及文明生產，特定立本合同，供雙方共同遵守執行。
一、 工程概況
工程名稱：北重一中教學樓工程
工作范圍：室內地面和墻面鋪貼磚分項工程
工 期：20xx年5月20日至20xx年6月20日止
二、 承包方式和計費標準
1. 合同價格：
⑴單價：
地面大理石單價： 28元/㎡
地角線單價：
窗臺板單價：18元/m
樓梯單價： 40元/㎡
衛生間墻面磚單價： 32元/㎡
衛生間地磚單價： 32元/㎡ （衛生間蹲便安裝計入鋪地平米內）
⑵本合同單價包含但如下工作內容：
樓地面地坪包括清理基層、備料、調制砂漿、拌制半成品，鋪設面層、搗固壓實、收平加水泥抹光及養護。 樓地面塊料面層包括清理基層、備料、抹結合層、鋪貼塊料、勾縫，
清理； 墻面鑲貼塊料面層包括清理、修補基層表面、打底抹灰、砂漿找平，選料、抹結合層砂漿、貼磁片、擦縫或勾縫、清潔表面，施工操作架的搭設拆除； 上述單價是工程質量達到合格標準的單價，工程質量標準以國家施工驗收規范為準，并應使項目部質監部門和上級檢查督促部門滿意。如檢查施工質量達不到合格標準，必須返工到合格標準，除返工的一切材料及人工等費用由乙方負責外，甲方有權視情況對乙方另行經濟處罰。若安全、文明施工不合要求，應自費整改直至合格。 本單價包括由乙方支付的員工工傷保險。（如乙方沒有購買工傷保險，出現事故與甲方無關） 本單價包括由乙方支付的員工的.個人所得稅。
三、 工程款審核及支付
1. 乙方根據工程實完成情況向甲方申請借資生活費。
2. 乙方工程施工10天后上報進度經甲方初步驗收合格付至進度工程款70%，待業主驗收合格，決算完成后付至總工程款95%，剩余5%作為質保金，2年后質保金付清。如果出現質量問題，甲方通知后，乙方須在24小時內到場維修。
3. 乙方在領取勞務費時須提供班組工資表和個人簽名。
四、 甲乙雙方責任及權利
1. 甲方配備管理人員，負責編制進度計劃、施工方案，負責物料、設備的供應及調度，及時進行施工的安全和技術交底。
2. 甲方負責向乙方提供施工場地及其他施工作業的便利條件。
3. 乙方必須根據甲方提供的施工任務、技術要求組織勤奮而有系統的管理班子，配備足夠數量及熟練的兩班輪換的各專業班組，甲方有權要求乙方辭退或更換不合適的工人及班組；
4. 乙方施工工人人員要滿足甲方的合理進度安排；
5. 乙方須自備所需之施工專業機械工具、機具，機具維修保養及易損件更換由乙方自理。
6. 乙方晚上按需應加班，以配合公司管理人員的各項（安全文明施工，質量及進度）安排；
7. 乙方有義務對交叉施工的其他班組進行配合，為其提供工作面及其他施工之便利條件；
8. 乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術、進度、材料、勞動力、文明施工等諸方面的安排，保證工完場清，達到公司有關文明生產的要求；若乙方拒絕或漠視甲方對文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，費用由乙方承擔。
9. 乙方在施工期間應合理用材、節約用材，各種材料的損耗應控制在1.5--2%以內。如超出規定范圍應在乙方工程款中扣除，如控制在2%以下給予獎勵。
10. 乙方工人施工期間患病、因病身亡或殘廢等費用由乙方自理。
五、 工期、質量及安全生產
1. 工期為20xx年6月10日之前全面完工（按需滿足甲方趕工要求），如因乙方勞動力不足、組織不力等因素影響工期，甲方可予以經濟處罰。
2. 若乙方不能增加工人，甲方可聯系另外隊伍進場施工，由此發生的一切費用(含額外增加費用)由乙方承擔。
3. 乙方須確保工程質量達到合格標準，若乙方在施工過程中出現質量問題，除無償返工和賠償材料損失外，甲方也有權予以經濟處罰。若造成重大質量事故，甲方有權取消合同且對乙方已完成施工量不予結算，以賠償損失。
4. 乙方開始任何一個分項施工前須先進行樣板施工，若樣板施工達不到質量標準（或合同約定標準），則乙方不得進行下一步施工；
5. 施工過程中，乙方應隨時接受甲方的檢查，發現施工質量不符合要求的應及時整改；
6. 乙方應切實加強安全生產管理，確保達到甲方的安全生產責任目標要求，否則甲方有權依據相關規定予以處罰。《安全生產責任管理目標》及《安全生產責任目標管理分解》詳見）
六、 治安文明管理
1. 乙方須對其所有工人的治安負完全責任，若發生打架斗毆或其他刑事案件，其后果與甲方無關。同時甲方可根據《安全文明施工條例》和肇事者對工地造成直接或間接損失情況，對乙方予以經濟處罰。
2. 乙方須對工人進行現場文明教育，包括宿舍內和施工場地的清潔衛生、大小便等方面的規定；若有發生，甲方可根據《安全文明施工條例》中的有關條款予以處罰。
3. 如因業主未能及時支付甲方工程款，乙方不得因工程款原因影響工程施工，特別是不得發生員工鬧事、上訪等事件，發生時所有由此引起的經濟損失由乙方承擔。
七、 補充說明
1.安全文明施工條例屬本合同副本，簽字生效。
八、 未盡事宜：合同未盡事宜，雙方協商解決。
九、 合同份數：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，在甲
乙雙方簽字后生效，在工程竣工、結算款支付完畢后自動失效。 十、 合同附件：《安全文明施工條例》
甲方： 乙方：
蓋章： 蓋章：
日期：年 月 日
合同附件1： 安全文明施工條例
1. 進入施工現場必須戴安全帽，并扣牢系帶，違者每次罰款50元。 2. 高空作業必須系安全帶，違者每次罰款100元。
3. 在工地作業時，不準穿短褲、打赤膊、穿拖鞋，違者每次罰款50元。 4. 在樓層作業時，建筑垃圾等雜物須以塔吊/提升機或人力逐層搬運至地面，不得隨意傾倒；違者每次罰款50元。
5. 工人未經許可不得將家屬或小孩帶入現場，違者一經發現除立即清退外，每次 罰款100元。
6. 工人須無條件服從管理人員的調度和指揮，若拒絕或漠視有關指示，違者每次 罰款50元，情節嚴重者立即清退。
7. 施工作業中，要愛惜現場上的材料及機械等，不得肆意浪費、亂放、亂割、亂 摔等野蠻操作，一經發現，罰款50-500元。
8. 工人須自覺保護工程中的成品或半成品，若保護不當造成修補或返工者須賠償 實際發生的損失。
9.各工種應保證工完場清，保持現場清潔、設備材料堆放有序，否則，視情況 罰款50-200元。
10. 施工現場內不得隨處大小便，吸煙要將煙蒂熄滅并放入指定地點，不可隨處亂 扔違者每次罰款50元。
11. 宿舍內不得從事聚眾賭博等非法活動；工人中午不準飲酒，違者每次罰款100元
甲方： 乙方：
施工合同施工合同9
甲方： （以下簡稱甲方） 乙方：（以下簡稱乙方） 經甲乙雙方協商，甲方將工程委托給乙方施工。為了確保本工程的順利實施，根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規，現就該工程相關事宜經雙方協商并達成如下條款，共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 工程內容：
1.4 工程期限：甲方將符合施工條件的場地交給乙方施工，時間暫定為20xx年 月 日，本工程工期為 天，以甲方通知乙方進場時間為準開始計算工期。
第二條 承包方式及合同價款
承包方式為包工包料。經甲、乙雙方協商，本工程合同總價約 萬元包干（大寫 整），雙方按此包干價進行結算。
第三條 質量要求
1、乙方按照公路工程施工規范及設計要求進行施工，工程質量
等級為合格。
2、若雙方對工程質量有爭議，共同商情公路工程質量鑒定機構進行質量鑒定。鑒定費用由質量爭議有過錯的一方承擔。
3、本工程質量保修期為一年。若屬乙方原因造成的質量問題，由乙方負責維修并承擔費用。若因不可抗拒的自然災害等原因造成的混凝土路面返工、修復，由甲方承擔費用，乙方可協助配合甲方進行返工及修復。
第四條 甲方的責任權利
1、負責施工中的協調工作，確保施工的連續性。
2、負責乙方施工機械進入施工地點道路的及為施工機械順利進入施工地點做好協調工作。
3、提供良好的.施工作業環境，排除干擾正常施工的各種因素。甲方應安排專人組織施工場地周圍的協調工作，配合乙方控制施工人員之外的其他人員進入施工現場。
4、組織業主單位、相關部門人員及時驗收。
5、按照合同約定按期足額支付工程款。
6、負責交付后的成品保護。
第五條 乙方的責任權利
1、及時告知甲方施工日期、工程機械設備等進入施工場地的路線、施工現場的作業要求。
2、嚴格按照公路工程施工技術規范和設計要求施工，確保工程質量合格。
3、負責提供砼的原材料檢測、配合比等一切檢測資料，砼路面檢測由乙方負責，費用由乙方承擔。
4、向甲方提供施工進度情況，接受甲方的檢查和抽檢。
5、遵守當地有關部門相關施工時間、施工現場作業規范要求，嚴格管理乙方施工現場人員，做到文明施工。
6、在施工過程中按操作規程安全文明施工，若因乙方在施工期間出現安全事故及造成的人身損害和財產損失，應由乙方全部賠償。若因此造成甲方損失（包括但不限于賠償金、違約金、補償金、訴訟費用、保全金、執行費、律師費、鑒定費、評估費、誤工費及其他一切費用）的，應由乙方賠償。
7、按合同約定收取工程款。
第六條 施工進度要求
1、按照本合同約定的期限，及時組織并完成工程施工。
2、如因連續中到大雨等天氣原因或者其他不可抗拒的原因導致乙方不能正常施工的，工程順延。
第七條 工程款的支付
乙方按合同內容施工完畢并驗收合格后15日內，甲方支付乙方的全部工程款。質保期為一年，質保期中出現質量問題由乙方修復。
第八條 工程驗收、移交與結算
1、工程施工完成后5日內，乙方應及時通知甲方，甲方須組織相關部門及人員進行驗收。
2、甲方在接到乙方交工驗收申請之日起 日內無正當理由不組
織驗收，在該工程無任何質量問題的前提下，視同本工程已驗收合格。雙方在15日內須辦理完善工程結算手續。
3、工程驗收合格之日或視同合格之日起15日內，雙方應辦理完善工程結算。
第九條 違約責任
1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及惡劣天氣影響，從延遲之日起，向甲方支付工程款項總額按2‰計算的違約金。
2、一方有其他違約行為的，除承擔上述約定的違約責任外，另向守約方支付違約金5萬元。
第十條 其他
1、在履行合同中雙方有爭議，應友好協商。協商未果的，雙方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同經雙方法定代表人或授權代理人簽字蓋章后生效，本合同正本兩份，副本四份，雙方各執三份，具有同等效益。雙方結清賬務后，本合同自動失效。
以下無正文
甲 方（章）：乙 方（章）： 法定代表人：法定代表人： 或： 或：
委托代理人：委托代理人： 電 話： 電話： 傳 真：
開 戶銀行：
賬 號：
簽訂時間：傳真： 開 戶銀行： 賬 號： 年 月 日
施工合同施工合同10
發包方：____________
承包方：____________
遵守國家法律法規的精神，經乙方申請，甲方評選，現甲方決定將同心家園三期幢的室內貼磚及運輸材料項目采取包工不包料的形式或發包乙方施工，為保證工程進度與質量，確保雙方在工程中的責任與權力，使雙方能順利的開展工作，經甲乙雙方協商一致，特定以下條款共同遵守。
一、工程名稱：____________
二、工程地點：____________
三、施工工期：____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
四、承包方式：按施工圖紙及現行國家規范施工，包工不包料，包質量，包工期，包文明施工。甲方提供垂直運輸機械，其余運輸工具及鋪貼工具乙方自備。
五、承包內容：室內的地磚、廚房、衛生間墻磚及材料運輸、鋪貼及填縫。
六、工程質量、工期：
1、嚴格執行國家現行施工驗收規范標準施工。
2、根據甲方的排磚要求鋪貼，排磚的拼縫及相鄰磚表面平整度必須符合要求。做好已鋪貼磚的成品保護工作及對門框、墻、柱陽角的成品保護工作。
3、因乙方原因導致工程達不到規范、標準要求，造成返工所發生材料及人工費等經濟損失由乙方承擔，甲方不予計算工作量。工期不予順延，情節嚴重的，甲方有權終止合同。
4、必須在規定的工期內完成所有工程量，如不能按計劃工期完成，每拖延一天罰款1000元/天.幢。如因不可抗力和工作面問題展不開造成的延誤工期順延。
七、承包單價：
室內地磚、墻磚21元/㎡，地腳線4.5元/m。
八、工程款支付：
施工過程中甲方支付乙方生活費，每月按進度付70%，工程完工后待甲方驗收合格后支付30%，扣保質金壹萬/幢，三個月付清保質金。
九、甲方工作：
1、負責現場協調及技術管理工作，指導現場施工，檢查乙方工程質量，協助乙方人員搞好工程質量，施工進度。
2、負責提供乙方施工圖紙一套。
3、負責對乙方參加施工人員各道工序施工進行書面技術交底。
4、根據施工實際需要，需對現場工作進行調整的，乙方應給予配合執行，并在甲方規定時間內完成，如因甲方款項不到位造成施工時間延長由甲方負責。
5、甲方提供運輸工具：垂直運輸用的.施工電梯。
6、施工用水到樓層，施工用電每三層設配電箱，作業面需增加照明的乙方自行負責。
7、附：施工現場安全生產文明施工罰款細則。
十、乙方工作：
1、乙方必須配備足夠的施工人員和專職的施工班組長，并將施工人員花名冊和班組長的聯系電話上報甲方。
2、甲方有據確認無法勝任工作者，包括對部分項目工程進度及施工質量達不到合同要求負有責任的施工人員；不熟悉本專業工作的施工人員等；不能積極配合甲方正常工作者，違反甲方現場管理規定者；高空隨意拋倒建筑垃圾者，有盜竊、酗酒、斗毆行為者，隨地大小便者，按規定給予處罰或由甲方認定后予清退出場。
3、乙方必須無條件的服從甲方管理，認真執行甲方制定的各項管理制度，無條件配合上級部門及政府行為的各項檢查。
4、乙方施工完成后的所有垃圾運到室外地面后由甲方自行處理，與乙方無關。
5、乙方必須保證生活區干凈整潔，人員入住服從甲方安排。
6、乙方應對自有工人辦理工傷保險，發生工傷事故，甲方應協助辦理。
十一、合同生效：
合同訂立時間：____________年____________月____________日
合同訂立地點：____________
本合同一式兩份，雙方同意簽字后生效。
甲方代表（簽字）：____________
承包人（簽字）：____________
身份證號碼：____________
身份證號碼：____________
____________年____________月____________日
施工合同施工合同11
甲方：____________
乙方：____________
按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，現就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的權利和義務，經友好協商一致，達成如下合同條款：
一、工程概況工程名稱：____________工程地址：____________承包范圍和內容：____________________________________________________________
二、合同價款：金額（大寫）：____________
三、雙方一般權利和義務
甲方責任：
負責協調各施工單位之間的關系和現場施工監督。
做好施工現場三通一平，保證做好供電、供水。
甲方應按時支付工程進度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應付貨款違約金。
乙方責任：
嚴格按圖施工，工程質量符合設計要求，甲、乙雙方驗收，確保工程質量做好現場文明施工、安全生產。
組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
在施工過程中，乙方原因造成的事故由乙方負責。
服從甲方統一安排指揮。
由乙方原因造成工期拖延每天支付應付貨款違約金。
四、合同工期本合同工期總日歷天數天。以合同簽訂之日起開始計算。如遇以下情況，工期相應順延：
甲方要求更改已確認的設計方案影響工程進度；
一周內非乙方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工；
甲方原因影響下一道工序施工；
未按合同規定支付工程款而影響施工工期；
不可抗力的因素如惡劣天氣（暴雨、高溫、地震、臺風）無法施工及政府行政行為而延誤工期；
甲方代表同意工期順延的其它情況。
五、工程質量乙方必須嚴格按照施工方案圖施工，接受監理方及甲方代表監督。乙方在施工中若發生質量問題，就及時報告甲方代表，協同解決。
六、工程款的支付和結算本合同簽訂生效后，甲方支付乙方合同價款：計人民幣作為預付款；鋼構材料進場付合同款計人民幣：；彩板進場付合同款計人民幣，余款計人民幣在工程竣工驗收合格后七天內付清。余款作為工程保質金，待保質期滿后三日內付清。
七、施工與設計變更
經甲方確認的'設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據，甲、乙雙方均不得擅自修改。
甲方需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，必須另行協商。
八、糾紛解決辦法任何一方違反本合同規定，雙方協商解決，如協商不成時，可通過當地仲裁機關或人民法院訴訟途徑解決。
九、附則本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方（蓋章）____________乙方（蓋章）____________
負責人（簽字）____________負責人（簽字）____________
日期：____________日期：____________
施工合同施工合同12
甲方：
乙方：
為了保證本工程安全生產、文明施工、質量、進度和各項施工的順利進行，依照有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平、互利和誠實信用的原則，甲方將 工程的墻、地磚鋪貼工作承包給乙方。為了明確甲乙雙方的責權利和義務，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同，以資共同遵守。具體條款如下：
一、 承包內容及單價
（1）公共部位800×800地磚 元/㎡；
（2）一般房間600×600地磚 元/㎡；
（3）屋面廣場磚 元/㎡；
（4）衛生間地磚 元/㎡；
（5）踢腳線 元/m；
（6）電梯前室及衛生間墻面 元/㎡，電梯前室墻面用AB膠貼；
（7）樓梯踏步 元/踏；
本單價包括各種工具費用；成品保護費用；鋪貼所用砂漿的生產、運輸，基層的處理工作的費用；原材料的運輸費用；各種勞動防護用品費用；職工差旅費用等各種補助。乙方不得以任何理由對零星項目甩項或故意拖延工期。否則，甲方有權請其他施工隊伍進場施工，并按照3倍合同價款從乙方完成合同價款中扣除工程款。
二、質量要求
1、乙方保證按照設計要求、現行有關標準、技術規程規定和甲方關于本工程鋪貼工程要求施工，嚴禁違規違章施工，否則，由于乙方原因造成的質量問題和產生的影響、損失，全部由乙方自行負責承擔，甲方將視工程受損失和施工延誤情況，有權單方面對乙方作出經濟處罰和損失補償。
2、本工程乙方施工質量必須達到設計、規范和質量檢驗評定標準的合格要求。
3、如屬乙方原因質量未能達到質量檢驗評定標準合格的要求，則按本合同單價扣除每平方米5元進行處罰。且乙方負責對質量達不到項目部的標準要求的部份進行整改，由此產生的所有損失由乙方承擔。
三、施工工期：年月 日至年 月日
四、付款方式
五、乙方職責
1、服從甲方的施工指揮和管理，確保本工程墻、地磚工程的施工質量、進度、安全生產、文明施工和環境衛生。
2、服從甲方現場有關部門和職能人員的監督管理，如有打罵管理人員的行為，視情節每次處罰1000~5000元；不得打架斗毆，否則對當事人雙方負責人每次處以500元處罰。
3、負責工程相關施工機具、清理和人員調配，乙方保證進場的施工機具、運輸工具、人員能滿足甲方有關本工程施工和管理的要求，乙方現場施工作業管理人員必須滿足本工程施工和甲方管理的要求。
4、乙方在施工中必須嚴格按照現行有關標準、規程和甲方要求進行規范化施工，確保施工質量。如由于乙方原因造成本工程施工質量問題，乙方必須無條件按甲方的.要求返工至合格，所有產生的一切施工責任、施工延誤、經濟損失和施工增加費用，均由乙方承擔。
5、乙方在施工中應嚴格按照現行有關標準、規程和甲方要求進行安全生產、文明施工管理，自覺遵守現行有關的安全生產、文明施工的操作規程。本工種的作業人員必須具備良好的安全自我保護意識，確保安全生產、文明施工。如由于乙方違章違規指揮、管理和施工作業，發生施工安全事故和其他施工事故，由此產生的一切責任和施工延誤、經濟損失和施工增加費用均由乙方自行承擔。
6、本工程現場各工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。
六、其他
1、本合同未盡事項或施工中有爭議，雙方協商解決。
2、本合同雙方經濟責任人簽字或蓋章后即生效，工程承包范圍內工作內容完成、工程款結清后自動失效。
3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方：乙方：
年 月 日 年 月 日
施工合同施工合同13
房屋建筑施工合同
甲方：
乙方：
甲方將位于XXXXXXXXXXXX居住房屋交由乙方施工，為確保工程質量、圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程結構：地面3層，均為磚混結構。
2、建筑面積（施工計算方式）：一層97.88平方米（不含樓梯），樓梯9.62×2＝19.24平方米；二層93平方米（不含樓梯，陽臺按半面積計入），樓梯7.86×2＝15.72平方米；三層76.4平方米（陽臺按半面積計入）。合計302.24平方米，最終按建筑實際面積為準。
第二條：承包方式
1、包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備；
2、施工費用：按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣225元（大寫：貳佰貳拾伍元整）；
3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計工價；
4、工程承包內容：土建工程、雨水排水及房屋裝修；
5、基礎由甲方負責，乙方負責回填。
6、甲方負責門窗（包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿）的安裝。
7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。
8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的'前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。
第三條：工程工期
1、甲方規定動工時間為年月日至年月乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。
第四條：工程質量
1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。
2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，甲方請設計人員參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員/甲方驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。
3、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊（坡屋頂鋼筋搭接）。
4、地面工程：一層鋪貼地磚。
5、外觀工程：整幢樓內外水泥清光到頂。
6、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。
7、樓梯工程：樓梯上貼瓷磚。
8、水電工程：陽臺、屋頂排水設施安裝。
9、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
第五條：施工費結算方式
1、合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工后，甲方付給乙方工程款 元； 第一層主體工程完工（第一層樓頂結束）后方付乙方壹萬元； 第二層主體工程完工（第二層樓頂結束）后甲方付乙方貳萬元； 其余款項待工程按圖紙施工完成，通過驗收后一次付清。 工程裝飾完工并交付甲方使用后，雙方結算，由甲方一次性付清工程余款（質量保證金2000元除外）。
乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。如存在嚴重工程質量問題，乙方應承擔全部責任。
2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。
第六條：安全生產及其它
1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。
2、在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。
3、施工期內，工程質量由甲方監督施工質量。
第七條：合同終止與生效
1、本合同自甲、乙雙方簽字并加蓋手印后生效（合同涂改無效）雙方履行完成合同條款內容后終止。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力，未盡事宜甲乙雙方另行商定。
3、合同訂立地點： 貴州省貴陽市息烽縣永靖鎮雨灑村一組。（下無正文)
甲方（簽字）： 乙方（簽字）：
（手印） （手印）
合同簽訂日期：20xx年 月日
施工合同施工合同14
如何理解建設工程施工合同中的“實際施工人”
作者 王國章
在建設工程施工合同中，與建設工程施工合同有關的主體主要包括發包人、總承包人、分包人、第三人、施工人、轉包人、實際施工人等。根據《中華人民共和國合同法》第十六章第272條：“發包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。”“總承包人或者勘察、設計、施工承包人經發包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉包給第三
人。”“禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。” 第281：“因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。”《中華人民共和國合同法》是從合法合同的角度規制行為主體，一般不會以違法合同作為直接規制的對象，因此，從合同法中有關“施工人”的規定可以看出，這一概念涵蓋了建設工程施工有效合同中從事施工活動的主體，但不應當包括轉承包和違法分包等無效合同中的“承包人”。正是為了區別《中華人民共和國合同法》中規定的“施工人”概念，《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第4條、第25條、第26條使用了“實際施工人”概念，這里的“實際施工人”均指無效工程合同中的“承包人”，主要有以下幾類：①未取得建筑施工企業資質的“承包人”；②超越資質等級且在竣工前沒有取得相應資質等級的建筑施工企業在建設工程施工合同中的.“承包人”；③沒有資質等級借用有資質等級的建筑施工企業名義從事建設工程施工的“承包人”；④建設工程依法必須進行招投標而未進行招投標或中標無效的建設工程施工合同中的“承包人”⑤承包人轉包工程合同中的“承包人”；⑥違法分包合同中的“承包人”。
據此，司法實踐中，有人認為根據司法解釋的有關規定，只要欠付農民工的工資，農民工可以直接起訴發包方索要工資是不正確的，實質上這是對司法解釋的誤解。符合司法解釋中“實際施工人以發包人為被告主張權利的??”中的行為主體必須符合“實際施工人”要求，否則以此主張權利將面臨敗訴的風險。
施工合同施工合同15
如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”
在我國法律現行的法律規范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條 “實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”
一、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念
在我國現行法律中，到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。
1、《建筑法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。”
建筑業是社會經濟發展的基礎產業，吸納了大量農民工就業，但是建筑市場實踐中，農民工就業的主要途徑是，一些資質等級低甚至根本沒有資質的施工企業由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業，以轉包和違法分包的形式承攬建設工程，但由于轉包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經過專業訓練，施工水平有限，造成建筑工程質量存在缺陷，直接影響了發包人的利益，并造成工程質量隱患危及公共安全。基于此，國家法律對轉包和違法分包行為予以嚴格禁止，規定轉包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規定并未取得良好效果，轉包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉包和違法分包合同的效力，只會增加農民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據合同約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農民工向轉包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩定因素。為了既能保證工程質量安全，又能維護社會穩定，最高人民法院出臺了相關的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不規范之處，其中非法轉包、違法分包現象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉包或違法分包。由于這些承包人已經獲得了相當數額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發包人主張工程款。《解釋》出臺之前，法律未對實際施工人問題作出規定，大量實際完成了工程施工的建筑企業和施工隊因為與發包人沒有合同關系，無法直接向發包人索要工程款，也因此無力向農民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規定實際施工人可以將發包人作為被告，發包人在欠付工程款范圍內承擔責任。這一規定的出臺，為實際施工人向發包人主張權利提供了法律依據，審判實踐中，各地法院依據《解釋》第二十六第二款判決發包人對轉包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發包人主張權利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人，其中第一條第二項規定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無效。”
第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規定：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的'專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發包人全面實際的履行了發包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業和施工隊，通過加強對這些建筑企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區別的。
【施工合同施工合同】相關文章：
施工合同施工合同11-08
施工施工合同06-09
施工包工合同-施工合同07-26
施工合同基礎施工合同01-29
施工合同建筑施工合同06-07
施工工程合同標準施工合同02-02
施工合同施工合同(6篇)02-04
關于施工合同范文 施工合同03-01
施工合同房屋施工合同04-05
施工合同施工合同10篇11-08